分项工程合同参考8篇
撰写一份合同是为了可以保护双方的权益并确保交易的顺利进行,只有认真对待写合同这件事,我们的合法权益才会得到保障,无忧文档小编今天就为您带来了分项工程合同参考8篇,相信一定会对你有所帮助。
分项工程合同篇1
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。
一、承包范围:
1、承包范围:
2、承包方式:人工费承包。
3、工期:开始工作日期:
4、单价:电弧焊/个,电渣压力焊/个,闪光对焊/个,直螺纹接头元/个;零星用工技工元/工日,普工元/工日。
二、质量标准及要求
1、依据施工质量验收规范:《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204—2002、《钢筋焊接及验收规程》和相关标准图集、施工图和项目部制定的《质量、安全、进度、材料控制管理办法》验收;质量标准一次性交验合格。
2、一次抽检验收合格即进入下道工序,一次抽检验收不合格,加倍抽查,抽查合格,乙方对抽检不合格部位进行返工、返修后视为合格,进入下道工序;二次加倍抽检后仍不合格,甲方可对乙方处以200—1000元罚款;工期延误、后序工种窝工损失和返工、返修费用由乙方承担,返工、返修后按以上程序再进行验收,但返工、返修费用按让步接收单价办理结算。
三、甲方责任
1、负责对乙方所有作业人员进行安全技术交底和质量技术交底。
2、负责工程测量放线和定位、组织图纸会审,按时提供施工图纸,及时传递建设单位提出的设计变更。
3、协调各作业班组之间的生产,提供大、中型施工设备、临时生活设施、用水、用电及施工场地等。
4、为施工场地内的作业人员和管理人员办理建筑施工现场职工意外伤害保险。
5、甲方不得强令要求乙方作业人员从事违章冒险作业,因此导致的安全事故,由甲方承担相应的责任及发生的费用。
四、乙方责任
1、乙方进场人员必须携带有效身份证件与项目部签定《劳动合同》;进场作业人员,确保良好的身体素质和较高的技术水平;严禁使用童工,自觉遵守法律、法规、公司及项目部有关规章制度。
2、乙方进场作业人数人(其中技工保证80%以上,在保证进度的情况下不限制人数)。
3、未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位、监理单位及有关部门建立工作联系,否则,后果自负。
4、认真执行质量技术交底,严格按照设计图纸、施工质量验收规范、标准图集和有关技术要求,确保工程质量达到约定的标准。
5、承担由于自身责任造成的质量返工返修、工期拖延、材料浪费、不文明施工和安全事故等造成的各种损失及罚款。
6、自觉接受建设行政主管部门、监理单位、建设单位及公司有关部门对质量、安全、文明施工、设备、材料使用情况的监督检查。
7、根据甲方现场的统一规划,堆放材料、机具按照文明施工的标准要求合理使用,妥善保管,做到工完料尽场地清,及时清理利用边角料。
8、做好成品保护,严禁破坏劳动成果,因乙方责任发生损坏,应承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
五、安全管理
1、乙方应遵守安全管理制度,严格执行安全技术交底和《职工安全教育手册》等管理制度,落实安全防护措施,并随时接受甲方的安全监督检查,由于乙方未采取安全防护措施造成事故的,乙方承担因此而发生的责任及费用。
2、乙方应做好班前安全教育活动,并对作业人员的安全负责,班组长必须担任兼职班组安全协管员,负责对安全教育活动进行记录并每周汇总交项目部安全员。
3、乙方在施工现场使用的安全帽、安全带由甲方提供,费用由乙方承担,其他劳动保护用品由乙方自理。
六、结算办法
1、本工程的承包单价,均为一次性包死,不再调整。
2、结算时按承包范围内的《分项工程验收单》实际发生工作量计算;否则,一律不予结算。
3、该单价均为达到约定质量标准的单价。达不到约定质量标准的,甲方根据检查验收记录,折价让步接收,让步接收单价的折价率为%。并承担所有的后序施工费用。
4、发生与当月的各项违章、违约罚款按公布的数额在当月结算付款时扣除。
七、劳务报酬的支付
1、甲方每月支付的劳务报酬为乙方当月结算完成工程量的'%,支付时间为次月三十日前,支付时凭《劳动合同》,由乙方负责人编制工资表,本人签字后发放。
2、全部工作完成后,经甲方计算核实办理结算并经双方确认,甲方在年终决算后付总劳务报酬的%,工程竣工结算后扣留_%的质量保证金,在保修期内所发生的一切费用自理。如无其他原因到期一次付清。
3、保修期:
八、违约责任
1、甲方不按约定支付劳务报酬时,应承担违约所发生的费用。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)、乙方因自身原因延期开工或完工的,每延期一日,应向甲方支付元的违约金。窝工损失、窝工人工费、机械设备租赁费等依据《管理办法》执行。
(2)、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到甲方让步接受的标准时,除折价外,乙方应向甲方支付___元/次的违约金。
九、项目部制定的《质量、安全、进度、材料控制管理办法》为合同附件,与本合同具有同等的法律效力。
十、合同担保
乙方同意用第一月结算的人工费做为本合同的担保,如达不到合同约定,在此款中扣除,如无其它原因,此款在本合同履行完后,一次付清。
十一、争议
甲方和乙方在履行合同时发生争议,双方协商解决或要求有关主管部门调解。
十二、合同解除
1、乙方施工时,质量和进度不能满足合同约定,经责令整改后不能见效,甲方有权解除合同,乙方按甲方的要求无条件撤离现场,每推迟一天,承担甲方损失元,已完成工程量其单价下浮__%结算。
2、如甲方工程任务因建设单位原因缓建或停建等重大变化时,甲方和乙方可解除合同,并按规定支付已完工程量的价款。
十三、合同终止
双方合同全部责任履行完毕,本合同即告终止。
十四、合同份数:本合同一式四份,甲方三份、乙方一份。
十五、合同生效:本合同自双方负责人签字,甲方经营部登记备案后生效。
工程发包人:(公章)
劳务承包人:(公章)
项目负责人:
电话:
劳务负责人:
电话:
专业负责人:
电话:
现场负责人:电话:
年月日
分项工程合同篇2
甲方:
乙方:
由经双方协商确定外墙保温由乙方负责施工,为明确双方职责,确定以下承包协议:
一、承包内容
1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料,制定外墙保温工程施工计划,确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。
2、乙方按合同要求制定有力措施,确保项工程质量达标。
3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工,所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级b2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,所有材料均需乙方现场取样送检合格后,乙方提供样板,待甲方确定合格后,乙方 方可施工,施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责,施工过程中乙方 要确保质量要求。
4、乙方 承包施工期间,施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电,用水甲方均提供至一级配电箱,水池。
5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等工,乙方应主动协调安排施工,甲方不承担补偿责任。
6、施工期间乙方负有管理责任,乙方应加强施工现场安全管理,所有施工人员进场必须佩带安全帽,架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳,乙方 在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准,施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。
7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理,如因乙方延误,造成的一切损失,甲方有权在其保修金内扣除。
8、付款方式:
按乙方完成的工程量及核定单价( ),计算总造价,预算面积为( )。材料及所有设备进场后,甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后,甲方支付每栋楼的35%,施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%,待竣工验收合格后,支付每栋楼的25%,留每栋楼的5%作为质理保证金,待保修期满 后结清。
9、本工程要保证按质按量的完成,达到国家外墙保温验收标准,如乙方未按合同规定按时完工,给甲方造成损失,由乙方予以补偿,如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误,给予相应顺延。
10、本合同有效期限:
自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满,工程款结清止。
11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
分项工程合同篇3
发包方:_________(以下简称甲方)
承包方:_________(以下简称乙方)
一、承包范围:本工程所有室内墙粉刷工程。内墙刮两遍白水泥。
二、质量要求:合格,如达不到合格标准不预结算。
三、承包价格:内墙暂定_________元/㎡,(包含材料)。
四、工期:开工起15日内完成,每拖延一天罚款300元,如有不可搞拒因素工期相应顺延。
五、付款方式:内墙刮两遍白水泥完成付至清工总价的50%,竣工验收合格付清工总价的95%。剩余的一年内付清。
六、现场管理:乙方进入施工现场必须服从甲方的管理,保持文明清洁的施工现场。施工过程中如不服从管理,甲方有权对乙方进行罚款。
七、施工要求:乙方必须严格按照甲方的分项工程的技术交底进行施工,严格按现行国家规定施工。如出现严重的工程安全质量问题,乙方按甲方要求处理。一切经济损失由乙方承担。
八、安全文明施工:乙方必须严格按照国家安全操作规程进行施工,因乙方在承包价格中已含劳保及其他费用,所以乙方在协议期内发生的任何工伤事故,均由乙方承担,甲方不负任何责任。本协议一式两份,甲乙双方各持一份,签字后生效,有效期从签订之日起到本分项工程结束终止。
甲方(签字)_________乙方(签字):_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
分项工程合同篇4
发包单位:__________________
承包人:__________________
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。
一、第一条:工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。
二、第二条:施工方案
1、护坡
(1)、基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42、5,砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。
(3)、完工后做围墙10米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。
三、第三条:合同工期
1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
四、第四条:价格及付款方式
1、工程总承包价为_________元。
2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式:竣工验收后付元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
五、第五条:甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
六、第六条:乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。
七、第七条:施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。
八、第八条:验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。
九、第九条:违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;
逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。
十、第十条:其它
本合同于_________年_________月_________日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式份,上方各执一份,上交份。
发包单位(甲方)(盖章)__________________
授权代理人(签字或盖章):__________________
联系电话:__________________
承包人(签字或盖章):__________________
联系电话:_________年_________月_________日
分项工程合同篇5
甲方:
乙方:
为明确甲乙双方在本工程中的权利和义务,本着公正、公平、互利互惠的原则,依照《中华人民共和国合同法》的相关条款和《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,结合本工程的实际情况,经甲乙双方友好协商,双方自愿达成如下合同条款:
一、工程概况
1、工程名称:复兴镇龙翔广场项目(甲方文政强承建的房屋从第4号楼开始,后面依次承建的房屋总建筑面积柒万平方米所有的塑钢门窗或铝合金门窗、防盗门、卷闸门、防护栏杆、扶手栏杆材料大包干)。
建筑面积:以实际竣工面积为准。
2、工程地点:达州市通川区复兴镇新桥社区伞家湾。
3、工程内容:甲方提供的施工图内的所有内容。
二、词语定义及合同文件
1、合同文件组成及解释顺序。
a、合同进行中双方有关工程内容洽商,图纸审查、变更、签认的协议书或文件。
b、国家现行的标准和规范。
c、其它相关技术资料。
2、适合的法律和法规:国家现行的法律和行政法规。
3、适合的标准、规范:国家现行的标准、规范和相关行业标准。
三、双方一般权利和义务
(一)双方的一般权利和义务
1、甲方应在开工前办理好施工所需的证件及批文。
2、甲方应在开工前组织图纸会审和设计技术交底。
(二)乙方工作
1、承担施工安全保卫工作。
2、每月25日前向甲方提供本月完成量的报表及下月进度计划。
3、完成政府及行业职能部门的检查工作。
四、施工组织设计和工期
1、总工期:随土建和装饰工程同期完成。
2、乙方应在图纸会审后15日内向甲方提供施工组织和进度计划。监理或甲方代表收到施工组织设计和进度计划后应在7日内确定,乙方必须按甲方代表(监理)确认的进度计划组织施工,并无条件接受甲方代表(监理)对进度的检查和监督。
3、在施工过程中,工程实际进度与经确认的进度不符时,乙方应按甲方(监理)的地注提出改进措施不力,经甲方(监理)确认后执行。如因乙方原因导致实际进度与计划不符,乙方无权就改进措施提出增加合同价款。
五、工期顺延
如遇以下因素,工期应顺延:
1、甲方未能在规定的时间内提供完整施工图纸和相关技术资料。
2、甲方未按约定的时间支付工程进度款,致使施工不能正常进行。
3、设计作重大修改或变更。
4、连续停电、停水两天以上。
5、其它人力不可抗拒等因素。
六、质量和验收
1、工程质量要求:合格工程。
2、隐蔽工程和中间验收:工程具备隐蔽条件或是间验收条件时,在承包人自检合格的基础上,24小时前以书面形式通知监理工程师和甲方代表并组织验收,以甲方代表签字确认为准。
七、安全施工
1、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患,由于乙方安全措施不力造成的事故责任的费用,由乙方自行承担。
2、乙方应对在施工现场的工作人员进行安全教育,并对他们的安全责任,甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工,因甲方原因导致的安全事故由甲方承担相应的责任和费用。
3、如发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定上报有关部门并通知甲方(监理),同时按政府部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用,当甲乙双方对事故责任有争议时,应按政府的有关部门的认定进行处理。
八、合同价款与支付
1、本工程采用可调价格合同,其计价方法为:按照20xx年四川省建设工程计价定额(sgd20xx)及相关配套文件按三级二类二档工程计取费,依照工程实际发生的工程量和达州市造价站同期信息价(未计价材料按同期市场价)确定本工程结算价款、人工费按达州市相关配套文件执行,工程总造价下浮5%,但甲方不得向乙方收取建筑企业的挂靠费(挂靠费由甲方文政强负责)。
该结算价款已包含定额范围内的各种规费(如工程测定费、安全生产监督费、建筑管理费、劳动保险费等);包含定额范围内的各种措施费(如环保费、临时设施费、检验实验费、夜间施工增加费、已完工程及时性设备保护费)、民工工资保险金等。
2、工程量确认:图纸以内的按图施工,以图纸计算工程量;图纸技术资料以外工程量以甲方现场实测量的数量为准,并经甲乙双方签定确认。
3、工程款(进度款)支付:进场后,由乙方自筹资金垫资,乙方完成的工程量当月25日必须向甲方报表,次月10日甲方根据乙方完成的工程量价款的80%预付给乙方,付款方式以此类推,整个工程竣工经甲方组织的相关人员验收合格后,在一个月内,付到98%,余款2%一年后无质量问题,甲方一次性全部付给乙方。
如不能按时付款,按银行同期贷款利率的3倍支付利息。 整个工程决算后,余款不得超过两个月,若超过两个月,甲方便将修建好后的房屋每平方米在修造价成本的基础上加300元抵扣工程余款。
4、维修金的支付:各分部工程按国家规定的保修期限保修期满后无质量问题七日内分别退还乙方,维修金不计息。
九、违约责任
1、工期违约责任:因乙方原因造成工期延误的,(工期顺延除外),延误一个月以上的,支付甲方违约金贰万元并有权单方解除合同,若提前完工一个月,甲方奖励乙方贰万元。
2、质量违约责任:乙方应确保工程质量等级达到合格标准,乙方应积极配合甲方交房及积极做好保修期间的工程质量返修工作,(责任依照国家有关部门签订为准)因工程质量原因导致交房和保修期同购房业主的赔索均由乙方承担,同时因乙方原因造成工程质量验收不合格的,造成的其他损失,乙方应全赔偿。
3、乙方在承建中所遇到的经济、法律、民事及应由乙方承担的一切责任,由乙方经济人负责协调、管理,协调不好造成损失的由乙方经济担保人和乙方一起承担全部经济责任。
4、乙方在施工中若不遵守现场的标准化管理,文明施工,安全施工等规定,造成的一切后果由乙方负责,乙方同时承担因此给甲方造成的一切损失。
十、其他
1、保险:由乙方负责交费办理。
2、在履行合同过程中发生争议时,由双方协商解决,若协商无果双方给定向工程所在地向人民法院提起诉讼。
3、此合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,双方签字生效,具有同等法律效力,受法律保护。
十一、违约责任:合同签订后,甲乙双方均需遵守,不得违约,谁违约,违约方向守约方支付违约金贰拾万元整。
十二、若有未尽事宜,双方协商同意后签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
年 月 日
分项工程合同篇6
甲方:
乙方:
一、承包内容
1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料,制定外墙保温工程施工计划,确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。
2、乙方按合同要求制定有力措施,确保项工程质量达标。
3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工,所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级b2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,所有材料均需乙方现场取样送检合格后,乙方提供样板,待甲方确定合格后,乙方
方可施工,施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责,施工过程中乙方 要确保质量要求。
4、乙方承包施工期间,施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电,用水甲方均提供至一级配电箱,水池。
5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等
6、施工期间乙方负有管理责任,乙方应加强施工现场安全管理,所有施工人员进场必须佩带安全帽,架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳,乙方
在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准,施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。
7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理,如因乙方延误,造成的一切损失,甲方有权在其保修金内扣除。
8、付款方式:
按乙方完成的工程量及核定单价( ),计算总造价,预算面积为(
)。材料及所有设备进场后,甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后,甲方支付每栋楼的35%,施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%,待竣工验收合格后,支付每栋楼的25%,留每栋楼的5%作为质理保证金,待保修期满
后结清。
9、本工程要保证按质按量的完成,达到国家外墙保温验收标准,如乙方未按合同规定按时完工,给甲方造成损失,由乙方予以补偿,如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误,给予相应顺延。
10、本合同有效期限:
自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满,工程款结清止。
11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
分项工程合同篇7
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
根据 工程施工需要,甲方应乙方要求,同意乙方承包部分分项工程施工,为了明确双方职责,依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》有关条款以及文件精神,经双方协商签订合同如下:
第一条、工程名称及地点:
第二条、工程范围及内容:按附件《工程量清单》中确定的分项工程项目组织施工。
第三条、承包方式及单价:本合同采用单价承包方式,即包工、包工期、包质量、包安全、包乙方自身住房建设或租房费用。按附件《工程量清单》单价一次性包干到底,节约不退,超支不补。
第四条、施工期限:
自 年 月 日开工至 年 月 日前完工,共 天。若乙方未按期完工者,按承包分项累计总金额每天罚款2,若乙方提前工期,甲方根据总工期的要求,可按承包工程质量及进度情况奖励 元。
第五条、履约保证及工程款结算
一、乙方在签订合同时应向甲方缴交合同履约保证金,履约保证金额度为分项工程合同金额的8%,即 元。该履约保证金甲方在工程竣工经业主组织验收合格后无息退还乙方。若乙方不能履行合同义务或中途退出,甲方有权收回发包给乙方的工程,终止本合同并没收乙方缴交的履约保证金。若乙方合同期内出现安全质量事故,则处理该事故的一切费用由乙方负责,并从乙方缴交的履约保证金中先予支付,由此产生履约保证金与本合同约定的差额,在今后工程款结算中扣留补足。
二、甲方不预付乙方工程预付款,乙方在未向甲方提出计量结算之前,甲方不预借工程款。
三、甲方每月20~30日对乙方完成的工程进行验工计价,按乙方实际完成可计量的工程量和本合同相应单价,计算工程进度款(计价清单格式附后),甲方扣留工程质保金、提供的材料、水电以及其他垫付款后,确认本期应拨给乙方工程款数额。甲方拨付给乙方的各期工程款,均必须待甲方收到业主对该项工程计价拨款后,7个工作日内拨付给乙方。
四、甲方在乙方每月工程计价时,按每期计价金额扣留10%,作为工程质保金。工程质保金用于甲方与业主签订合同的缺陷责任期内,本合同所列各项工程的缺陷修复和其他维修费用。
五、工程质保金退还。工程竣工之后,其质量经验收达到本合同约定的标准、且业主规定的质量缺陷责任期已满,甲方在收到业主退还的工程质保金后,15个工作日内按比例无息退还乙方;若乙方工程质量未达到本合同约定的质量标准,甲方则直接从乙方扣留的工程质保金中支付返修全部费用,返修工程待业主验收合格,甲方收到业主退还的质保金后,甲方按比例支付乙方扣留工程质保金余额。
六、甲方将以总承包人身份,对本工程全部单价、补差、变更、索赔直接对业主负责,所有费用的增减与乙方无关(除非本合同规定)。
第六条、工程质量
一、本工程质量等级为 。
二、乙方必须严格按照公路工程《施工技术规范》、《操作规程》、施工设计图要求进行施工。并建立质量自检机构,实行工序自检、工序互检、中间检查制度、杜绝质量事故、保证工程质量。
三、分项工程每一工序必须经甲方工程技术人员会同业主质量检查人员、监理工程师检验签证后方可继续施工。
四、在施工过程中经甲方检验,发现有不符合设计和《施工技术规范》要求者,乙方必须返工重做,所产生的一切费用均由乙方自理。若乙方不能保证工程质量,甲方有权收回由乙方所承包的全部工程并终止合同。如由于甲方原因造成的返工,则通过甲方签认后,所产生的损失由甲方负责。
五、工程竣工验收质量不合格时,甲方不予退还质量保证金。由乙方负责返工修复,承担全部返修费用,并赔偿甲方由此造成的一切损失。
第七条、安全生产:
一、在施工过程中,为了保证本合同工程的安全,保护工地周围建筑物,居民来往车辆和人员的安全,乙方应当采取有效的防护及安全措施,并承担所需费用。
二、乙方应按照安全为了生产,生产必须安全的原则和有关安全生产法律法规以及安全生产操作规程进行施工生产,建立健全劳动安全生产教育培训制度,教育职工遵章守纪、文明施工、安全生产,加强安全技术管理,由于管理不善或施工单位职工的过失、或因第三者原因造成的人身、设备、安全事故以及其他人为事故,其全部责任及经济赔偿均由乙方承担。对伤亡事故的处理,统计报告等工作均由乙方负责。
三、甲方根据乙方的要求,可以有偿拨给乙方施工安全生产需要的部分劳动防护用品。
四、乙方须严格服从甲方现场管理人员的管理,并协助甲方管理好施工队伍,若乙方施工队伍发生任何治安事件,除乙方承担全部损失外,甲方还将对乙方处于每次 元的赔偿金。
第八条、物资供应、施工机具:
一、按《公路工程施工定额》计算所需的主要材料(钢材、水泥、木材、火工材料、合金钻头、橡胶制品、预应力锚具等)由甲方负责供应。未经甲方允许,乙方不得私自购买,乙方严格按照甲方的质量要求和材料配合比施工。乙方须在每月25日之前上报下月材料使用计划,甲方按其计划进行采购;乙方使用材料总量超出图纸所示总量部分,甲方将按供应期间的最高市场材料单价计算材料价款并在乙方工程款中相应扣除。
二、乙方所需的生产工具、小型机械由乙方负责,如果需要甲方协助采备,甲方尽可能给予支持和提供方便,费用由乙方负责。
三、乙方需要甲方协助维修生产工具,应按甲方规定交纳维修费。
四、乙方施工所需的大中型机械设备由甲方按施工方案配备,其费用另签租赁合同。
五、乙方所需生产用电由甲方提供,其费用均按工程所在地电力部门的有关规定向乙方收取。
第九条、现场管理:
一、乙方除工地负责人外,乙方授权下列人员在约定的职权范围内作为其代表并保证所有人员资料的真实性,(乙方授权管理人员一览表)附后。
二、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方要密切配合,保证施工顺利进行。
三、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,指定专人负责保卫工作,严禁偷盗现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
四、乙方要保持施工人员相对稳定,禁止合同外人员出入现场和住宿。
五、乙方所承包的工程项目不得再行分包或整体转包。
第十条、附则
一、本合同未尽事宜,经双方协商,可签订补充协议,合同期内双方达成的协议与本合同具有同等的法律效力。甲乙双方所有约定均应以书面合同、协议为准,任何口头合同、协议无效。
二、本合同自签订之日起生效,在工程质量保修期满后,结算余额后自行失效。
三、本合同签订地点为xxx。本合同今后发生有关法律纠纷,应在甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、本合同正本贰份,甲、乙方各执一份,副本五份,甲方执四份,乙方一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
分项工程合同篇8
分项工程发包方(甲方):
分项工程承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成一致,特制订本合同。
一、承包对象及提供工作内容
1、工程名称:
2、工作内容:外墙涂料
二、承包费用:
三、报酬的支付:
甲方按有关规范、规程、标准进行验收,合格后,有关人员签字认可,方准予以结算支付。
四、质量要求:
1、甲方为乙方提供质量要求和技术交底,乙方必须严格按照有关规范施工,服从甲方质量管理人员的领导,接受甲方的质量监督。
2、施工完成后,应进行班组自检,并做好记录,经甲方有关人员验收达标后,方可进行结算。
3、若发生质量事故,造成的损失均有乙方负责。
五、工期:
1、开始工作日期 ,结束工作日期: ,总日历工作天数为: 天 。
2、乙方必须严格按甲方制定的施工进度进行施工。不得拖期,不得影响下道工序施工,如因乙方原因造成工期延误,由乙方承担所有误工和工程拖期损失。
六、安全生产:
1、吊篮由乙方安装(吊篮所用绳索均有乙方提供),安装完毕后由乙方进行外墙涂料施工,在施工过程中如发生事故,由乙方承担全部责任。
2、乙方自备的劳动保护用品和劳动设施必须符合标准规定,并为班组做好安全技术交底和岗前安全教育。
3、乙方必须严格遵守安全操作规程,服从工地安全员的管理,杜绝违章作业,杜绝发生各类安全事故。
4、乙方工人应及时发现和上报自己操作区域内的一切安全事故隐患,严禁在存有安全隐患的区域作业。如违反安全制度,一切责任由乙方负责。
5、乙方必须接受工地安全员对违反者的经济处罚,如乙方人员因违章作业造成事故,一切责任由乙方负责。
6、乙方不得使用患有心脏病、癫痫病、高血压等疾病的作业人员,否则出现事故,一切责任由乙方负责。特种作业人员必须经上级有关部门培训,持证上岗,否则出现事故,一切责任由乙方负责。
7、乙方工人必须按要求配戴安全帽、安全带、安全绳等安全防护用品,
七、文明施工:
1、乙方必须做到施工场地文明,对本工作区域做到活完料净。严禁将施工用材料到处乱放。否则因此所发生的费用全部由乙方承担。
2、乙方必须保证所用机具不丢失、不损坏,且转运正常、保养良好。
3、工地上严禁汹酒、打架闹事、偷盗等不良行为,造成后果者由责任方自负,甲方概不负责。
4、因乙方责任造成的材料丢失、损坏、浪费,由乙方负责。
八、工地要求:
1、甲方必须根据有关施工规定为乙方提供规定范围内的施工方便,确保工程顺利完成。
2、乙方必须服从工地的各项管理规定。
3、乙方必须服从质量、安全、文明施工、临时用电等甲方各管理员的具体要求和安排,服从管理员的合理处罚。
九、奖罚:
乙方必须承担上级部门对该班组的违章(质量、安全、文明等项)处罚。
十 、合同终止:双方履行完合同全部义务,报酬价款支付完毕,工程承包方向工程发包方交付劳务作业成果,并经工程发包方验收合格后,本合同即告终止。
本合同一式两份,具有同等效力,由工程发包方和工程承包方各执一份。自签字之日起生效。
甲方代表: 乙方代表:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日